染雾钢结构工程合同 篇一
钢结构工程合同是指在进行钢结构工程项目时，由工程业主与承包商签订的一份法律文件，明确双方的权利和义务，规范工程建设过程。本文将从合同内容、合同签订、合同履行等方面探讨钢结构工程合同的重要性和注意事项。
钢结构工程合同的内容应包括工程项目的基本情况、工程范围、工程价格、工期要求等主要条款。其中，项目基本情况包括工程地点、工程规模、工程用途等信息，工程范围则应明确具体的建设内容，如钢结构的设计、制造、安装等。工程价格是指工程承包商完成工程项目所需的费用，应详细列明各项费用的构成和支付方式。工期要求则是指工程项目的时间限制，包括开始时间、竣工时间等。
钢结构工程合同的签订应当遵循公平、自愿、合法的原则。在签订合同之前，双方应充分了解合同的内容和约定，确保双方的权益得到保护。工程业主应选择有资质、信誉良好的承包商进行合作，并对承包商的资质进行核实。合同签订时，双方应明确合同的生效日期、签署人、签署地点等基本信息，并进行双方签字、盖章等形式的确认。
钢结构工程合同的履行是指双方按照合同约定的内容和时间要求进行工程建设。工程业主应按时向承包商支付工程款项，并提供工程所需的材料、设备等支持。承包商应按照工程合同的要求进行设计、制造、安装等工作，并保证工程质量符合相关标准和规定。双方在履行合同的过程中应保持密切的沟通和协调，及时解决工程建设中的问题和纠纷。
总之，钢结构工程合同是钢结构工程项目建设过程中不可或缺的一部分。通过合同的签订和履行，可以明确双方的权利和义务，规范工程建设过程，保障工程质量和工期的达到。因此，在进行钢结构工程项目时，应重视合同的签订和履行，确保合同的合法性和有效性。
钢结构工程合同 篇二
钢结构工程合同是指在进行钢结构工程项目时，由工程业主与承包商签订的一份法律文件，明确双方的权利和义务，规范工程建设过程。本文将从合同风险管理、合同条款的重点关注点等方面探讨钢结构工程合同的注意事项和风险管理策略。
钢结构工程合同的风险管理是指在合同签订和履行过程中，针对可能出现的各种风险进行预防和控制。首先，合同签订时应明确双方的权利和义务，规范工程建设过程，避免因合同条款不明确而引发的纠纷和争议。其次，合同中应明确每一方的责任和承担范围，以及违约责任和赔偿方式等内容，以防止因履约不到位而导致的损失。此外，还应考虑到可能发生的不可抗力因素，如自然灾害、政策变化等，制定相应的应对措施。
在合同条款的制定中，应特别关注工程范围、工期、工程质量等重点内容。工程范围的明确是确保工程建设按照合同约定进行的关键，应详细列明具体的建设内容和要求。工期的约定应充分考虑到工程的实际情况和施工难度，合理安排工期，避免因工期过短而导致的工程延误。工程质量的约定应明确工程质量标准和验收标准，确保工程质量符合相关要求。
此外，合同的履行过程中还应加强监督和管理，确保工程建设按照合同约定进行。工程业主应设立专门的工程监督部门，对工程进展和质量进行监督和检查。承包商应建立完善的质量控制体系，确保工程质量的达到。双方应保持及时的沟通和协调，共同解决工程建设中的问题和纠纷。
总之，钢结构工程合同的签订和履行对于工程建设的顺利进行和质量保障至关重要。合同风险管理和合同条款的重点关注点是确保合同的合法性和有效性的关键。因此，在进行钢结构工程项目时，应重视合同的签订和履行，加强合同风险管理，确保工程质量和工期的达到。
钢结构工程合同 篇三
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、规章，甲乙双方在平等互利、相互信任的基础上，就钢结构工程的 钢结构及采光顶玻璃幕墙工程分包事宜签订此合同，以资双方遵照执行。
一、工程概况
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3建筑面积：平方米
二、承包内容
2.1承包范围：
2.1.1轴钢结构施工图所包括的全部钢结构及采光顶玻璃幕墙。
2.1.2除上述工作外，由上述工作可合理推论得到的对完成上述工作的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必须的全部工作。
2.2合同总价：
2.2.1 元（合同总价暂定，投标表中单价固定已最终确定的图纸为准）。
三、加工制作技术要求
乙方必须按甲方提供的图纸及国家GB50205-2001规范及国家相关技术规范、行业标准、条例和强制条文等执行。
四、项目联系人
1. 甲方委派 为项目负责人。
2. 乙方委派 为项目负责人。
五、工程价款结算及付款方式:
1．工程预付款：
工程预付款：甲方应在合同签定后三日内支付工程款的40%做为预付款，用
于钢材、预应力专业材料、采光玻璃等的采购。
2. 工程进度款的支付：当乙方开始钢结构进入施工现场安装时，甲方应支付工
程款的10%做为工程进度款，钢结构安装完毕验收合格幕墙龙骨安装完毕付工程总款的30%。乙方全部安装完毕，当钢结构单项验收完成后，甲方应支
付至工程总额的97%,并在乙方提出申请后三日内审核完毕及付款，余款做为质保金应在乙方安装完成一年后7日内付清。
六、工期要求
6.1本工程开工日期：
6.2如乙方不得不拖延加工或暂停加工，必须在此之前向甲方提交一份阐述原因的报告，经甲方同意后方可获得延期，
七、技术要求
7.1乙方必须严格按设计标准和现行国家标准操作规程和验收规范完成承包范围内的工作，并应符合甲方的要求，满足设计图纸和有关技术洽商及变更的要求。
八、违约处理
1、甲、乙双方都必须严格遵守本合同各项规定，由于一方的违约，造成本合同无法履行或不能完成履约时，由过失的一方承担违约责任并承担因此而引致的一切费用，如属于双方的过失，根据实际情况，由双方分别承担各自的违约责任。
2、甲方应按合同要求支付乙方工程款、提供图纸，否则乙方有权顺延工期。若由于乙方原因造成工程严重脱期，而乙方又无积极措施确保合同工期完成或无力按质量标准返修的，甲方有权责令乙方停止施工直到终止合同，且乙方应承担实际损失及相关责任。
九、合同争议
甲乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请签约所在地合同管理机构会同有关部门调解，协商或调解不成的，向北京市通州区人民法院提起诉讼。
十、其他条款
10.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，付清尾款后失效。
10.2本合同正本两份具有同等法律效力，由甲乙双方分别保存，副本两份。
甲方（签章）：乙方（签章）
甲方代表： 乙方代表：
签订日期： 2006 年 9 月 日
钢结构施工承包合同书
建设单位：（以下简称甲方） 施工单位：（以下简称乙方）
为了明确双方责任，分工协作，互相配合，根据国家有关规定，钢结构工程承包具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
第一条：工程名称：
第二条：工程地点：
第三条：工程范围：
第四条：承包方式：
1、包工包料。
2、工程造价按 元/ m2,面积暂定 m2总造价人民币 元（大写）。
如实际施工有增、减凭图纸变更通知及双方签证，决算时按实际平方计算。
第五条：工程承包范围包括：制作、安装、配件、运输、油漆，屋面上采用，墙面采用 、钢梁、檀条等采用甲方提供的施工图纸。
第六条：工程期限：乙方收到甲方通知后 天内必须进场，进场后施工期限为 天，在施工过程中，由于不可抗力或设计变更、甲方等原因延迟施工的，顺延期限。
第七条：工程结算
1、本合同订立生效后三日内，甲方支付乙方备料款%，
计 万元。
2、钢构件材料进场开始吊装前，付总价的. %，计 万元。
3、钢构件框架安装完毕，盖屋面板前付总价的 % ，计 万元。
4、竣工验收合格一星期内，付工程款的 %，计 万元。
5、因甲方拖欠预付款和进度款，而影响施工进度，造成乙方停工、窝工损失的除顺延工期外，还应由甲方承担相应的经济损失。
6、所有工程款必须汇入乙方指定账户，并由乙方财务部门出具收款收据证明，否则乙方不予承认。
第八条：工程质量验收
1、乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工，确保质量，施工中因施工责任造成不合质量要求，甲方必须及时提出，乙方应保证质量，负责返工修补并承担一切费用，凡因乙方原因造成屋面渗漏等质量问题，由乙方无偿保修一年（本工程由甲方单位人员验收或由甲方报质监站组织为准）。
2、甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收，竣工前乙方提出交工通知书，甲方接到通知书后应在五日内组织人员进行验收，并签具验收证明，逾期按合格检定。（竣工验收合格后甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用则视为工程验收合格）。
第九条：施工准备：施工前甲方应尽力协助乙方施工安装，并做好场地三通一平、施工图纸会审及相关事宜。开工前甲方须办妥选址、规划、工程开工报告及施工许可证等手续，施工图纸由甲方提供。
第十条：补充条款
第十一条：合同生效及分数
1、本合同自双方签字盖章收到备料款后即生效，至工程竣工及价款结清后失效。
2、本合同正本贰份，双方各执一份；副本贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。本合同所属的方案图、施工图、履行本合同过程中双方指派的现场代表签署联系单、指令单、会议纪要、签收单等都属本合同附件，并与本合同一并具有法律效力。
第十二条：附则
1、本工程甲方指派同志，乙方指派同志，为现场施工附则协调解决施工中有关事宜。双方指派人员所签发的有关工程联系单、验收单、结算单通知等具有法律效力。
2、贯彻国家安全生产的有关规定，确保安全施工，如施工中发生工伤事故及经济损失，由乙方负责。
3、一方擅自中止合同，须按经济合同法规办理或向任何乙方所在地人民法院起诉。
建设单位（盖章）施工单位（盖章）
代表（签字） 代表（签字）
甲方负责人电话 乙方负责人电话
