染雾园林绿化工程承包合同 篇一
园林绿化工程承包合同是为了明确双方的权益和责任，确保工程的顺利进行和质量的达到而签订的合同。本合同由甲方（业主）和乙方（承包商）共同订立，双方应严格按照合同的约定履行各自的责任和义务。
一、工程范围和内容
本合同的工程范围包括但不限于园林景观设计、植物配置、土壤改良、草坪铺设、灌溉系统安装等。具体工程内容详见附件《工程清单》。
二、工程期限和工期
本合同的工程期限为自合同签订之日起至工程竣工验收之日止。工期为90天，具体工期可根据实际情况进行调整，但不得超过120天。
三、工程费用和支付方式
1. 工程费用总额为人民币XXX万元（大写XXX万元整），乙方应按照工程进度和合同约定的支付方式及时向甲方支付工程款项。
2. 工程款项支付方式为分期付款，具体支付比例和时间如下：
第一期：工程开始时支付工程款总额的20%
第二期：工程完成30%时支付工程款总额的30%
第三期：工程完成60%时支付工程款总额的30%
第四期：工程竣工验收合格后支付工程款总额的20%
四、质量保证和维修责任
1. 乙方应保证工程的设计、材料和施工符合相关法律法规和标准，保证工程质量达到合同约定的要求。
2. 工程竣工验收后，乙方应提供一年的免费维修期。在维修期内，如发现工程质量问题，乙方应及时进行修复和维护，承担相应费用和责任。
五、违约责任
1. 若甲方未按合同约定的时间和方式支付工程款项，乙方有权暂停工程进度，并要求甲方支付相应的滞纳金。
2. 若乙方未按合同约定的工期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权采取其他合法措施来保障自身的权益。
六、争议解决
本合同的解释和争议解决均应依照中华人民共和国的法律法规进行处理，并由双方协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、合同生效和终止
本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期满或工程竣工验收合格后终止。
以上为园林绿化工程承包合同的主要内容和条款，双方应共同遵守并履行。如有争议或需要变更合同内容，应通过协商解决并签订书面协议。合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
园林绿化工程承包合同 篇二
园林绿化工程承包合同是为了确保园林绿化工程的质量和进度，保障甲方（业主）的权益，同时规范乙方（承包商）的行为和责任而签订的合同。本合同详细规定了工程的范围、工期、费用、质量保证和违约责任等方面的内容。
一、工程范围和内容
本合同的工程范围包括但不限于景观设计、绿化植被配置、施工和养护等。具体工程内容详见附件《工程清单》。
二、工程期限和工期
本合同的工程期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。工期为120天，具体工期可根据实际情况进行调整。
三、工程费用和支付方式
1. 工程费用总额为人民币XXX万元（大写XXX万元整），乙方应按照工程进度和合同约定的支付方式及时向甲方支付工程款项。
2. 工程款项支付方式为分期付款，具体支付比例和时间如下：
第一期：工程开始时支付工程款总额的30%
第二期：工程完成50%时支付工程款总额的30%
第三期：工程竣工验收合格后支付工程款总额的40%
四、质量保证和维修责任
1. 乙方应保证工程的设计、材料和施工符合相关法律法规和标准，保证工程质量达到合同约定的要求。
2. 工程竣工验收合格后，乙方应提供一年的免费维修期。在维修期内，如发现工程质量问题，乙方应及时进行修复和维护，承担相应费用和责任。
五、违约责任
1. 若甲方未按合同约定的时间和方式支付工程款项，乙方有权暂停工程进度，并要求甲方支付相应的滞纳金。
2. 若乙方未按合同约定的工期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权采取其他合法措施来保障自身的权益。
六、争议解决
本合同的解释和争议解决均应依照中华人民共和国的法律法规进行处理，并由双方协商解决，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、合同生效和终止
本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期满或工程竣工验收合格后终止。
以上为园林绿化工程承包合同的主要内容和条款，双方应共同遵守并履行。如有争议或需要变更合同内容，应通过协商解决并签订书面协议。合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
园林绿化工程承包合同 篇三
建设单位（以下简称甲方）：
施工单位（以下简称乙方）：
经甲、乙双方协商一致，就甲方委托乙方建造___绿化工程，签订以下协议：
一、工程概况
1、工程名称：__绿化工程。
2、工程地点：__。
3、施工范围：绿地面积__平方米（具体见__绿化设计图）。以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
二、工期
1、开工日期：本项目工程工期从__年__月__日起至__年__月__日止，共__天。
2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
三、工程合同价款
经协商本合同总承包价款为人民币：__元整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。
四、承建方式
1、乙方对绿化工程包工、包料；包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
2、施工期间甲方负责乙方施工所用的水电。
五、工程付款办法
1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币：__万元整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。
2、待工程竣工后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的60%，即人民币：__万元整。
3、竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币：__万元整。
4、工程所需交纳的税款已含在工程造价内，由乙方交纳。
六、工程质量要求
1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。
2、在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
七、工程竣工验收结算
乙方于竣工后三天内通知甲方，甲方在接到通知后五天内组织进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同给予合格批准或提出整改意见。甲方在验收合格后依据合同、及增加工程的签证清单进行结算，并于三十个工作日内结算完毕。
八、延期违约责任
乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币200元；因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。
九、质保期限
1、乙方按照施工图保质、保量、保工期、保安全完成施工任务。竣工验收后三个月为绿化种植保养期，在保养期内出现质量问题，由乙方负责。
2、施工期间，乙方必须做好安全生产防范工作，落实各项安全措施，确保施工安全，承担安全施工责任，教育施工人员遵纪守法。
3、开工前三天甲方负责向乙方提供施工场地（应符合三通一平要求），施工范围内用水、电位置、测量的基线和水准点的位置，提供施工现场范围内地下管网图。若甲方未能及时提供施工场地，乙方有权顺延施工工期。
4、甲方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度。
5、工程竣工后，乙方负责施工范围内垃圾的清理，做到工完场清。
十一、合同生效与终止
本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。
十二、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决。可补签有关协议，补签有关协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
____年__月__日
____年__月__日
园林绿化工程承包合同 篇四
甲方：____________
乙方：____________
一、工程概况
1、工程名称：营根河综合治理绿化工程（一标）
2、工程地点：琼中县营根镇
3、工程内容：绿化种植及养护。
4、工程造价（包干不含税）：以现场数量为准，附单价报价表。
5、工程变更时，根据海南省相关定额标准计取。
二、施工期限及要求
1、施工期限：
2、验收标准：GJJ/T82—99《城市绿化工程施工及验收规范》，其它符合有关专业验收标准。
3、本工程养护为3个月，保证成活率100%。
三、付款方式
1、合同签定订后，按已完成工程量的60%支付进度款、
2、养护期满后，一个星期内付清余款。
四、工程变更情况
在绿化施工过程，甲乙双方本着尊重事实的原则，经双方协调同意后，可对部分苗木进行调整。
五、竣工验收
1、乙方在种植完工后，应进行自验，验收合格后，通知甲方，若甲方7天内不组织验收，则视为初验合格。
2、初验合格后，满3个月进行交工验收，要求所有苗木均出现生长之势。
六、双方责任
1、甲方责任
1）甲方及时提供可用于施工的场地及种植苗木点。
2）甲方免费提供施工用水、电。
3）甲方对苗木计划和进场材料的验收应积极配合，原则当日确认，以确保工期。
4）甲方配合乙方的对外协调工作（例如：政府有关部门的协调工作；苗木的采购、运输环节需办理批文等有关手续的申办）。
2、乙方责任
1）按照甲方要求的名称、数量、规格进行施工，并确保种植全部成活。
2）在保活期，如乙方种植的`苗木死亡，由乙方补栽，所需费用全部由乙方承担。
3）乙方必需按设计要求种植苗木，如擅自种植而造成的损失由乙方自己负责。
4）种植须符合绿化施工技术要求。
5）乙方要服从甲方关于现场文明施工管理的有关规定，所有人员须统一服装、佩戴安全帽，保持现场整洁、有序。
七、不可抗力的因素
1、在施工期由强台风、暴雨造成延误的天数不计入施工期内。
2、在施工期由于不可抗力因素造成的苗木死亡，所造成的损失乙方不负责。
3、守约方有权向违约方按合提出赔偿。
八、其它
1、甲方指派驻现场的代表为_________，乙方派驻现场的代表为_________，双方代表现场签收的文件及资料均为有效文件。
2、工程总造价以最终完成的工程量进行结算。
3、本合同经双方代表签字盖章后生效；本工程保活期满，余款付清后，本合同自行失效。
4、未尽事宜，双方本着友好协作原则另行签补充合同，与本合同具有同等法律效力。
5、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
甲方：___________
乙方：____________
代表：___________
代表：______________
签订日期：____年__月__日
